Договор поставки принтеров образец

Содержание
  1. Договор типографии
  2. 1. Предмет договора
  3. 2. Обязанности сторон
  4. 3. Порядок расчетов
  5. 4. Ответственность сторон
  6. 5. Срок договора
  7. 6. Обстоятельства непреодолимой силы
  8. 7. Прочие условия
  9. 8. Адреса и банковские реквизиты Сторон:
  10. Приложение № 1
  11. Приложение № 1 – Предмет договора
  12. Договор поставки компьютеров, оргтехники и комплектующих
  13. 2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
  14. 3. СРОКИ, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
  15. 4. КАЧЕСТВО ТОВАРА, ТАРА И УПАКОВКА, СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ПРИЕМКА ТОВАРА
  16. Типовой контракт на поставку товара
  17. 1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
  18. 2. ЦЕНА КОНТРАКТА
  19. 3. СРОКИ, УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА, ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
  20. Договор поставки продукции – Договор поставки товаров, продукции
  21. 1. Предмет договора
  22. 2. Сроки и порядок поставки
  23. 3. Качество, комплектность, упаковка и гарантия на товар
  24. 4. Цена товара и порядок расчетов
  25. 5. Права и обязанности поставщика
  26. 6. Права и обязанности покупателя
  27. 7. Ответственность сторон
  28. 8. Порядок разрешения споров
  29. 9. Форс-мажор
  30. 10. Срок действия договора
  31. 11. Изменение и расторжение договора
  32. 12. Прочие условия
  33. 13. Юридические адреса и реквизиты сторон
  34. Образец договора поставки
  35. СПЕЦИФИКАЦИЯ
  36. ПРАЙС-ЛИСТ

Договор типографии

Договор поставки принтеров образец

Город Москва, 21 Октября 2015 год.

Общество с ограниченной ответственностью «Типография Принтач», именуемый в дальнейшем “Производитель”, действующий на основании Свидетельства о государственной регистрации No31675378954 с одной стороны и заказчик_____________ с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

  • 1.1 Производитель принимает обязательства по печати и изготовлению полиграфии, полиграфических продукции или услуг с учетом задания заказчика, а он обязуется принять и оплатить услуги.
  • 1.2 Услуги по изготовлению полиграфии оказываются производителем в соответствии с приложением, являющимся неотъемлемой частью договора, в нем указан: вид полиграфической продукции, количественные и качественные характеристики, цены, иные спецификации и условия, приложение является принятым, а техническое задание утвержденным в случае получения подтверждения по электронной почте (либо иным каналом коммуникации), из которых можно судить о характере услуг и их стоимости.

2. Обязанности сторон

  • 2.1 Производитель выполнить свои обязательства в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента зачисления денежных средств.
  • 2.2 Сохранять конфиденциальность сведений, составляющих коммерческую тайну Заказчика, ставших ему известными в связи с исполнением данного Договора.
  • Заказчик обязан:

  • 2.3 Оплатить услуги производителю в размере и сроки, установленные настоящим Договором.
  • 2.4 Передать производителю техническую информацию и электронные данные (макеты, исходники) необходимые для выполнения производителем обязательств. В случае, если после подписания настоящего договора и оплаты услуг производителю, заказчик не передал, либо передал не в полном объеме информацию, необходимую для изготовления полиграфии, то сроки выполнения заказа пункта. 2.1. начинаются с момента представления информации.
  • 2.5 Принять от производителя изготовленную полиграфическую продукцию в пяти дней с момента уведомления о готовности тиража, путем подписания акта выполненных работ или товарной накладной. Претензии по качеству принимаются в течение 10 календарных дней с момента подписания приема тиража.
  • 2.6 В случае, если заказчик не смог утвердить макет, производитель приостанавливает производство продукции по настоящему договору, до момента утверждения макета заказчиком, сроки ожидания, указанные в пункте 2.1 не входят.

3. Порядок расчетов

  • 3.1 За оказанные производителем услуг заказчик осуществляет расчеты на основании приложения.
  • 3.2 Оплата производится заказчиком: в размере 100 % предоплаты в течение 3 дней, с момента предоставления счета на оплату.
  • 3.3 Зачисление денежных средств производится в безналичном порядке, путем перечисления на расчетный счет производителя. Моментом оплаты услуг является момент зачисления на расчетный счет денежных средств.
  • 3.4 В случае нарушения производителем сроков оказания услуг или качества выпущенной продукции, заказчик имеет право отказаться от услуг по данному договору, в этом случае производитель обязуется переделать поставленный товары за свой счет, а также предоставить компенсацию не менее 5% дополнительной продукции или 5% скидку от общей стоимости тиража.

4. Ответственность сторон

  • 4.1. За ненадлежащее исполнение обязательств по договору производитель и заказчик несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.
  • 4.2. Споры сторон решаются путем переговоров в электронном виде, в случае не возможности прийти к согласию сторон, спор передается в территориальный арбитражный суд.

5. Срок договора

  • 5.1 Договор вступает в законную силу с момента подписания и действует до полного исполнения обязательств производителем и заказчиком. Производитель уведомляет заказчика о готовности продукции электронным способом.
  • 5.2 Данный акт может быть расторгнут в одностороннем порядке любой из сторон в случае неисполнения другой стороной обязательств. В случае невыполнения срока исполнения работ заказчик обязан письменно уведомить производителя о желании прекратить договор за сутки до расторжения.
  • 5.3 Изменения касающихся настоящего договору действительны в случае оформления в письменном виде или электронном виде и подписание представителем типографии и заказчика.

6. Обстоятельства непреодолимой силы

  • 6.1 Стороны снимают с себя ответственность за частичное или полное невыполнение обязательств по договору, если неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения данного документа, в результате событий чрезвычайного характера. Обстоятельства непреодолимой силы подтверждается документами, выдаваемыми соответствующими органами.
  • 6.2 К данным событиям относятся: землетрясение, пожар, наводнение и иные проявления стихийные бедствия, а также взрыв, эпидемии или военные действия, принятие органом государственной власти или управления правового акта, повлекшего невозможность исполнения договоренностей.
  • 6.3 Наступление обстоятельств, вызванных действием непреодолимой силы, влечет увеличение срока производителем настоящего договора на период действия указанных обстоятельств.

7. Прочие условия

  • 7.1 Данный договор составляется в двух экземплярах с равной юридической силой. Приложения и дополнения являются неотъемлемой частью и подписываются в двух экземплярах.

8. Адреса и банковские реквизиты Сторон:

  • Заказчик:
  • Производитель:
  • Общество с ограниченной ответственностью “Типография”.
  • ИНН 7729494449,
  • КПП 772901001,
  • Юридический адрес 119571, Москва, ул. Академика Анохина 9, корпус 1.
  • Расчетный счет 42802810602240000593 в ОАО “АЛЬФА-БАНК” г. Москва,
  • БИК 044525593,
  • Корреспондентский счет 30101810200000000593.
  • Приложение № 1

    К договору № на оказание полиграфических услуг от 21 Октября 2015 года

    Общество с ограниченной ответственностью «Типография Принтач», именуемый в дальнейшем “Производитель”, действующий на основании Свидетельства о государственной регистрации No31675378954 с одной стороны и заказчик_____________ с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

    Приложение № 1 – Предмет договора

    • 1.2 Услуги по изготовлению полиграфии оказываются производителем в соответствии с приложением, являющимся неотъемлемой частью договора, в нем указан: вид полиграфической продукции, количественные и качественные характеристики, цены, иные спецификации и условия, приложение является принятым, а техническое задание утвержденным в случае получения подтверждения по электронной почте (либо иным каналом коммуникации), из которых можно судить о характере услуг и их стоимости.

    Скачать образец договора

    Источник: https://printouch.ru/obrazec-dogovora

    Договор поставки компьютеров, оргтехники и комплектующих

    Договор поставки принтеров образец

    На странице представлена, актуальная в 2021 году, Форма договора поставки компьютеров, оргтехники и комплектующих, заключаемый между юридическими лицами. Вы можете в любой момент скачать ее себе в формате .doc, .rtf или .pdf, размер файла документа составляет 43,8 кб.

    1. Предмет договора
    2. Цена договора и порядок расчетов
    3. Сроки, порядок и условия поставки
    4. Качество товара, тара и упаковка, сопроводительные документы, приемка товара
    5. Права и обязанности сторон
    6. Гарантии качества товара
    7. Ответственность сторон
    8. Порядок расторжения договора
    9. Обстоятельства непреодолимой силы
    10. Порядок разрешения споров
    11. Срок действия договора
    12. Конфиденциальность
    13. Прочие условия
    14. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон
    15. Подписи сторон

    г. _______________

    «_____» _______________ 2021 г.

    ______________________________ в лице ______________________________, действующего на основании ______________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», с одной стороны, и ______________________________ в лице ______________________________, действующего на основании ______________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор» , о нижеследующем:

    1.1. Поставщик обязуется на условиях настоящего Договора передать в собственность ____________________ компьютеры, оргтехнику и комплектующие (далее – Товар) количество, технические характеристики и цена которых указаны в Спецификации (Приложение №1), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора, а Заказчик обязуется принять Товар и оплатить обусловленную настоящим Договором цену.

    2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

    2.1. Цена Договора определяется на основании Спецификации (Приложение №1) и составляет: __________ рублей, в том числе НДС __________ рублей.

    2.2. Цена Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.

    2.3. Цена Договора включает в себя общую стоимость Товара, все затраты, издержки и иные расходы Поставщика, связанные с исполнением настоящего Договора, а также упаковку, доставку, погрузку и разгрузку Товара.

    2.4.

    Оплата производится в рублях путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Договоре, в течение __________ банковских дней от даты поставки Товара (партии товара), на основании подписанной Сторонами Акта сдачи-приемки товара, товарной накладной унифицированной формы ТОРГ-12, счета-фактуры и счета, выставленного Поставщиком. Аванс не предусмотрен.

    2.5. Заказчик не несет ответственность за последствия при расчетах по банковским реквизитам Поставщика, если последний своевременно, за один банковский день до соответствующего платежа, письменно не уведомил Заказчика об их изменении.

    2.6. Днем оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

    3. СРОКИ, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

    3.1. Срок поставки Товара по настоящему Договору – в течение __________ календарных дней от даты подписания настоящего Договора Сторонами. Поставщик обязан в течение __________ календарных дней до предполагаемой даты поставки уведомить об этом Заказчика.

    3.2. Поставщик поставляет Товар, указанный в п.1.1 настоящего Договора, собственными силами, в срок и по ценам, установленным настоящим Договором.

    3.3. Товар отгружается со склада Поставщика в количестве и ассортименте, указанном в Спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору).

    3.4. Доставка и разгрузка Товара осуществляется Поставщиком, в срок, установленный в п.3.1 настоящего Договора, по адресу: ______________________________.

    3.5. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям, изложенным в разделе 4 настоящего Договора.

    3.6. Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Заказчику с момента подписания Заказчиком товарной накладной унифицированной формы ТОРГ-12.

    3.7. Риск случайной гибели, повреждения, хищения Товара, необходимых материалов, а также имущества Заказчика в период передачи Товара, лежит на Поставщике до момента подписания Заказчиком товарной накладной.

    3.8. Объем переданного Товара не должен превышать общий объем Товара, утвержденный в Спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору).

    4. КАЧЕСТВО ТОВАРА, ТАРА И УПАКОВКА, СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ПРИЕМКА ТОВАРА

    4.1. Качество поставляемого Товара подтверждается сертификатом соответствия, предоставляемым Поставщиком.

    4.2. Упаковка Товара должна обеспечивать товарный вид, а также сохранность при транспортировке и хранении.

    4.3. Маркировка Товара должна соответствовать установленным требованиям, предъявляемым к данной категории товаров законодательством Российской Федерации (ГОСТы, ТУ, стандарты и правила РФ).

    4.4. С Товаром Поставщик направляет Заказчику:

    • товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 соответствующую действующему законодательству РФ, подписанную и скрепленную печатью Поставщика, в количестве двух экземпляров;
    • счет-фактуру унифицированной формы соответствующую действующему законодательству РФ в количестве одного экземпляра;

    Источник: https://domashniy-urist.ru/forma/dogovor_postavki_kompyuterov_orgtehniki_i_komplektuyushih.html

    Типовой контракт на поставку товара

    Договор поставки принтеров образец

    Скачать типовой контракт на поставку товара

    ГОСУДАРСТВЕННЫЙ (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ) КОНТРАКТ

    (для бюджетного учреждения, унитарного предприятия – контракт) на поставку товара для государственных (муниципальных) нужд

    г.___________________«___» ________ 201_ г.

    ___________________________________________________, именуемый(ое) в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________, действующего на основании ____________________, с одной стороны, и ______________________________, именуемый(ое) в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________________________________, действующего на основании ____________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ), в соответствии с протоколом __________________, заключили настоящий государственный (муниципальный) контракт (для бюджетного учреждения, унитарного предприятия – контракт) (далее – контракт) о нижеследующем:

    1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

    1.1.

    По условиям настоящего контракта Поставщик обязуется передать Заказчику товар _______________________________________________ (далее – товар) в количестве (объеме) _________ и с характеристиками согласно спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта (Приложение № 1), а Заказчик обязуется принять и оплатить указанный товар, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Поставщиком товар в порядке и размере, установленном настоящим контрактом, за счет средств ____________________. Идентификационный код закупки ______________________.

    В случае необходимости осуществления закупки товара, объем которого невозможно определить, предмет контракта возможно изложить в следующей редакции:

    «1.1.

    По условиям настоящего контракта Поставщик обязуется передать Заказчику товар _________________________ (далее – товар) по заявке Заказчика, в объеме, указанном в заявке, согласно спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный товар в порядке и размере, установленном настоящим контрактом, за счет средств, выделенных из бюджета ___________________________. Идентификационный код закупки ______________________.

    1.2. Количество (объем) товара определяется потребностью Заказчика на сумму, не превышающую максимальное значение цены контракта, указанное в пункте 2.1 настоящего контракта, исходя из цены товара, указанной в спецификации и количества товара, указанного в заявке Заказчика.».

    1.2. Поставщик гарантирует, что указанный в пункте 1.1 настоящего контракта товар свободен от прав третьих лиц.

    1.3. Поставщик передает Заказчику товар, а также осуществляет следующие мероприятия, связанные с поставкой товара (далее – сопутствующие мероприятия):

    осуществляет доставку товара до места поставки, указанного в контракте;

    • выполняет все виды погрузо-разгрузочных мероприятий;
    • осуществляет подъем товара на __ этаж здания, в котором расположен Заказчик;
    • распаковывает товар, производит проверку всех компонентов, сборку, и монтаж;
    • проверяет функционирование каждой единицы товара (данные условия указываются при необходимости).

    1.4. Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при использовании в обычных условиях.

    1.5. Моментом поставки является фактическая поставка товара, предусмотренного настоящим контрактом, осуществление сопутствующих мероприятий, указанных в пункте 1.3.

    настоящего контракта, предоставление Поставщиком документов, подтверждающих поставку товара (документы на товар (товарная накладная, транспортная накладная, сертификаты, декларации соответствия и т.п.

    )), обеспечение гарантийных обязательств (при наличии в контракте такого условия) и документов для оплаты Заказчиком поставленного товара.

    2. ЦЕНА КОНТРАКТА

    2.1. Цена контракта (максимальное значение цены контракта) составляет __________________________________________ рублей ___ копеек, в том числе НДС ______________. (В случае если Поставщик в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации не облагается налогом на добавленную стоимость, в настоящем пункте указывается: НДС не предусмотрено).

    (В соответствии с постановлением Правительства РФ от 13.01.

    2014 № 19 «Об установлении случаев, в которых при заключении контракта в документации о закупке указывается формула цены и максимальное значение цены контракта» цена контракта указывается в виде ориентировочного значения цены контракта либо формулы цены и максимального значения цены контракта в случае заключение контракта на поставку топлива моторного, включая автомобильный и авиационный бензин.

    В случае, если проектом контракта предусмотрены отдельные этапы его исполнения, цена каждого этапа устанавливается в размере, сниженном пропорционально снижению начальной (максимальной) цены контракта участником закупки, с которым заключается контракт.

    Пример установки поэтапного исполнения контракта:

    1 этап: с__________ по _________, стоимость этапа __________;

    2 этап: с__________ по _________, стоимость этапа __________;

    3 этап: с__________ по _________, стоимость этапа __________;

    4 этап: с__________ по _________, стоимость этапа __________.

    Под этапом исполнения контракта следует понимать поставка товара+приемка+оплата. Количество этапов зависит от количества повторений совокупности указанных действий.)

    2.2. Цена контракта, указанная в пункте 2.1 настоящего контракта, является твердой и определяется на весь срок его исполнения. Цена за единицу товара указана в спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью контракта.

    2.3. Цена контракта включает в себя все налоги, сборы и другие обязательные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также все расходы Поставщика, связанные с исполнением настоящего контракта, в том числе расходы Подрядчика прямо не предусмотренные, но которые могут возникнуть в ходе исполнения Контракта.

    2.4. Цена контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных контрактом объёма и качества товара, и иных условий контракта (при условии, что это было предусмотрено документацией о закупке).

    (Если цена контракта, заключенного для обеспечения государственных нужд Краснодарского края на срок не менее чем три года, составляет либо превышает размер цены, установленный Правительством Российской Федерации, и исполнение указанного контракта по независящим от Сторон контракта обстоятельствам без изменения его условий невозможно, данные условия могут быть изменены на основании решения высшего исполнительного органа Краснодарского края.).

    3. СРОКИ, УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА, ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

    3.1. Поставка товара осуществляется в срок ______________.

    Поставка товара осуществляется в соответствии с графиком поставки товара, указанным в приложении № 2, являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта.

    (Если контракт заключается на срок более чем три года и цена контракта составляет более чем сто миллионов рублей, контракт должен включать в себя график исполнения контракта.).

    3.2. Поставка товара осуществляется Поставщиком по адресу: ____________________. (Указывается точное место поставки).

    3.3. Оплата по контракту осуществляется по безналичному расчёту платёжным поручением путём перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счёт Поставщика, указанный в настоящем контракте.

    В случае изменения расчетного счета Поставщика он обязан в двухдневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчётного счёта.

    В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем контракте счёт Поставщика, несёт Поставщик. Днем оплаты поставленного товара считается день списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.

    3.4.

    Оплата поставленного товара производится не позднее 30 дней с момента подписания Заказчиком документа о приемке товара, за исключением случаев, если иной срок оплаты установлен законодательством Российской Федерации.

    (При заключении контракта по результатам осуществления закупки среди субъектов малого предпринимательства или социально ориентированных некоммерческих организаций указанный срок не должен превышать 15 рабочих дней).

    В случае необходимости осуществления оплаты товара, объем которого определяется заявкой Заказчика, пункт 3.4 контракта излагается в следующей редакции:

    «3.4. Оплата по контракту осуществляется по цене товара исходя из объема фактической поставки, но в размере, не превышающем максимальное значение цены контракта, указанное в пункте 2.1 настоящего контракта.

    Такая оплата производится не позднее 30 календарных дней с момента подписания Заказчиком документа о приемке услуг и представления Исполнителем документа на оплату, за исключением случаев, если иной срок оплаты установлен законодательством Российской Федерации.».

    (При заключении контракта по результатам осуществления закупки среди субъектов малого предпринимательства или социально ориентированных некоммерческих организаций указанный срок не должен превышать 15 рабочих дней).

    В случае если авансирование контрактом не предусмотрено, заказчику следует применять пункт 3.5 контракта.

    Источник: https://goskontract.ru/kontrakt/tipovoy-kontrakt-na-postavku-tovara

    Договор поставки продукции – Договор поставки товаров, продукции

    Договор поставки принтеров образец

    г.________________                                                                            «___»____________20__ г.

    ___________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ________________________ , действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице ________________________________________________, действующего на основании Устава предприятия с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

    1. Предмет договора

    1.1. Поставщик обязуется передать продукцию (___наименование продукции___) (далее «Товар») и относящееся к ней документы в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять этот Товар и оплатить его на условиях настоящего Договора.

    1.2. Количество, ассортимент, цена и срок оплаты согласовываются сторонами в счетах, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

    1.3. Вне зависимости от объёма закупки «Покупатель» получает скидку на Товар в размере 10% от общей суммы счёта.

    2. Сроки и порядок поставки

    2.1. В течение срока действия настоящего Договора Товар поставляется Покупателю партиями согласно счетам, согласованным сторонами.

    2.2. Поставка товара производится Поставщиком по заявке Покупателя по указанному Покупателем адресу до конца месяца, в котором произведена оплата счёта Покупателем, в количестве и ассортименте, указанном в счёте.

    2.3. Датой поставки товара считается дата передачи Товара Покупателю (дата составления накладной).

    2.4.

    Приёмка товара от Поставщика оформляется подписанием счёта-фактуры и товарно-транспортной накладной на переданный Товар, в которой отражают результат его приёмки по количеству, с указанием даты приёмки товара представителем Покупателя. Накладная подписывается в таком количестве, чтобы у каждой из сторон, участвующих в сделке по поставке товара, осталось по необходимому числу экземпляров.

    3. Качество, комплектность, упаковка и гарантия на товар

    3.1. Товар поставляется в упаковке Поставщика, обеспечивающей его сохранность при надлежащем хранении и транспортировке.

    3.2. Качество и комплектность Товара должны соответствовать назначению товара, требованиям, предъявленным к техническим характеристикам Товара в стране производителя, а так же действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

    3.3. В случае поставки товара ненадлежащего качества, Поставщик обязан заменить или принять забракованный товар в сроки, согласованные с Покупателем на основании отбраковочной накладной.

    3.4. Срок гарантии на Товар составляет 6 месяцев с даты поставки, если другие сроки не указаны в Гарантийных обязательствах Поставщика, передаваемых Покупателю вместе с Товаром (в виде Гарантийных талонов, записей в накладных и т. п.)

    4. Цена товара и порядок расчетов

    4.1. Цены поставляемого товара, включая НДС, стоимость упаковки, маркировки, согласовываются сторонами в счетах, выставляемых Поставщиком. Цены на одни и те же товары в разных партиях товаров могут отличаться, что устанавливается соответствующим счётом.

    4.2. Оплата Товара (партии товаров) производится Покупателем денежными средствами, в российских рублях, путём перечисления денежных сумм на расчётный счёт Поставщика не позднее срока, указанного в счёте на поставляемый Товар (партию товаров).

    4.3. В документах, подтверждающих оплату в обязательном порядке, указываются дата, номер счёта.

    4.4. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.

    4.5. В случае, если Покупатель осуществил выборку Товара на сумму, меньшую той, которую он заранее перечислил на расчётный счёт Поставщика, оставшаяся сумма может быть использована Покупателем при покупке следующей партии Товара.

    В случае, если Покупатель осуществил выборку Товара на денежную сумму, превышающую перечисленную им на расчётный счёт Поставщика, то денежная сумма за неоплаченный Товар вносится покупателем на расчётный счёт Поставщика не позднее, чем 10 дней с момента поставки (передачи) данного Товара (партии товаров) Покупателю.

    4.6. По соглашению сторон, возможна поставка Товара (партии товаров) с отсрочкой платежа. При  отсрочке платежа денежная сумма за неоплаченный Товар (партию товаров), принятый Покупателем от Поставщика, вносится Покупателем на расчётный счёт поставщика не позднее, чем через 10 дней с момента поставки (передачи) данного товара (партии товаров) Покупателю.

    4.7. В случае неоплаты стоимости Товара (партии товаров) в сумме и сроки, указываемые в счёте на поставляемый Товар (партию товаров), заявка аннулируется. В этом случае Покупатель при последующей необходимости в приобретении Товара направляет Поставщику новую заявку и оплачивает товар в установленный срок.

    4.8. В случае нарушения Поставщиком срока поставки, установленного п. 2.2 договора, Покупатель вправе приостановить выплату платежей пропорционально количеству дней, на которые задерживается поставка Поставщиком. При этом нарушение срока поставки Поставщиком не является основанием для отказа от договора и предъявления требований о возмещении убытков Покупателем.

    5. Права и обязанности поставщика

    5.1. Поставщик обязан:

    5.1.1. Поставить товар в количестве, ассортименте и сроки, установленные настоящим Договором.

    5.1.2. Одновременно с поставкой каждой партии Товара передать Покупателю все относящиеся к нему документы (технический паспорт, сертификат качества, инструкцию по эксплуатации и т.д.)

    5.1.3. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения Товара до момента его передачи Покупателю или перевозчику.

    5.1.4. Поставить товар свободным от прав третьих лиц.

    5.1.5. Обеспечить упаковку Товара в тару, обеспечивающую сохранность Товара при транспортировке и хранении.

    5.2. Поставщик вправе:

    5.2.1. Отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке в случае неоднократного нарушения Покупателем сроков оплаты Товара.

    6. Права и обязанности покупателя

    6.1. Покупатель обязан:

    6.1.1. Принять и оплатить на условиях настоящего Договора поставленный Товар.

    6.2. Покупатель вправе:

    6.2.1. В случае, если Поставщик, получивший платёж за Товар, не исполняет обязанность по передаче Товара в установленный срок, потребовать от Поставщика передачи оплаченного Товара или возврата суммы предварительной оплаты за Товар, не переданный Поставщиком.

    7. Ответственность сторон

    7.1.  За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством и условиями настоящего Договора.

    7.2.   В случае просрочки погашения образовавшейся в порядке предусмотренном п. 4.5 и 4.6 настоящего Договора задолженности. Покупатель уплачивает Поставщику пени в размере 0,1% от просроченной сумы за каждый день просрочки.

    7.3. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему договору.

    8. Порядок разрешения споров

    8.1. Стороны  принимают необходимые меры к тому, чтобы спорные вопросы и разногласия, возникающие при исполнении и расторжении настоящего договора, были урегулированы путём переговоров.

    8.2. В случае, если Стороны не достигнут соглашения по спорным вопросам путём переговоров, то спор может быть разрешён в судебном порядке.

    Соблюдение претензионного порядка досудебного урегулирования споров является обязательным для Сторон. Претензия направляется в письменном форме и подписывается руководителями Сторон или их уполномоченными заместителями.

    Претензия рассматривается в течение 30 дней со дня получения. Ответ на претензию подписывается руководителями Сторон или их уполномоченными заместителями.

    9. Форс-мажор

    9.1.

    В случае возникновения обязательств неопределённой силы, к которым относятся: стихийные бедствия, массовые беспорядки, забастовки, революции, военные действия, вступление в силу законодательных актов, правительственных постановлений, распоряжений государственных органов, прямо или косвенно запрещающие указанные в договоре виды деятельности, препятствующие осуществлению сторонами своих функций по Договору, и иных обстоятельств, независящих от волеизъявления сторон, стороны по настоящему Договору освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств, если в течение разумно короткого срока с момента наступления таких обстоятельств сторона, пострадавшая от их влияния, доведёт до сведения другой стороны известие о случившемся.

    В случае, когда форс-мажорные обстоятельства и их последствия продолжают действовать более трёх месяцев или они и их последствия будут действовать более этого срока, стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для обеих сторон альтернативных способов исполнения Договора и достижения соответствующей договорённости.

    10. Срок действия договора

    10.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается в один год. Настоящий договор вступает в юридическую силу с момента его подписания Сторонами.

    10.2. Если за один месяц до окончания действия договора ни одна из сторон не уведомит другую сторону о расторжении, то договор считается пролонгированным на тех же условиях и на тот же срок.

    11. Изменение и расторжение договора

    11.1. Изменение условий настоящего Договора, его расторжение и прекращение возможны по соглашению сторон.

    Соглашение об изменении условий настоящего Договора и о его расторжении составляется в письменной форме и подписывается уполномоченными представителями Сторон.

    11.2. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в случае предусмотренных настоящим Договором и действующим законодательством.

    Сторона, прекращающая договорные отношения в одностороннем порядке, обязана предупредить об этом другую Сторону не менее, чем за 30 дней до момента расторжения договора. При этом стороны обязаны выполнить все ранее принятые на себя по настоящему Договору обязательства.

    11.3. Настоящий Договор может быть расторгнут Сторонами в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.

    12. Прочие условия

    12.1. При изменении юридического адреса или платёжных реквизитов каждая из сторон Договора обязана информировать другую сторону письменно, не позднее, чем в 2-хдневный срок со дня возникновения этих изменений.

    12.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменной форме и надлежащим образом подписаны Сторонами.

    12.3. Во всём остальном, что не предусмотрено настоящим Договором Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

    12.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

    13. Юридические адреса и реквизиты сторон

                              ПОСТАВЩИК:                                                     ПОКУПАТЕЛЬ:

    _______________________                                                                   _____________________                               

                            М.П.                                                                                      М.П.

    Источник: https://dogovor-urist.ru/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86-%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8/

    Образец договора поставки

    Договор поставки принтеров образец

    Профессиональная подготовка договора поставки всего за 5 000 рублей!

    – сделайте звонок по номеру: +79255467550 либо оставьте заявку и мы с Вами свяжемся!

    Договор поставки №______________

    Дата, место заключения (населенный пункт)

    *** именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ***, действующего на основании ***, с одной стороны и ***, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице ***, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны»,  заключили настоящий договор о нижеследующем

    1.       ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

    1.1. Поставщик обязуется передать _________________________________________________(далее по тексту – «Товар») Покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием, а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар в соответствии с условиями настоящего договора.

    1.2. Поставка Товара осуществляется отдельными партиями в порядке и сроки определенные Спецификацией (Приложение №1) являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.

    1.3. Номенклатура (ассортимент), количество, цена поставляемого Товара и/или общая сумма каждой отдельной партии Товара указываются в Спецификации.

    2.       ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

    2.1.    Покупатель обязан:

    2.1.1. Принять поставленный Поставщиком Товар согласно поданным заявкам.

    2.1.2. Произвести оплату Товара согласно выставленного Продавцом счета.

    2.1.3. Принять Товар в момент доставки Поставщиком по количеству и ассортименту и подписать товарную накладную.

    2.2. Поставщик обязан:

    2.2.1. Выставлять Покупателю счета на оплату в порядке и сроки, предусмотренные настоящим договором.

    2.2.2. Передать Товар в согласованные с Покупателем сроки.

    2.2.3. Произвести погрузку и доставку Товара до склада Покупателя, либо произвести отгрузку Товара со склада Поставщика путем самовывоза.

    2.2.4. Вместе с Товаром предоставить Покупателю документы, указанные в п. 4.3. настоящего договора.

    3.       СТОИМОСТЬ ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

    3.1. Стоимость Товара указывается в выставленном счете и товарной накладной (Торг-12) на каждую партию согласно Прайс-листа (Приложение №2).

    3.2. Оплата Товара производится в течение 5 (Пяти) банковских дней с момента принятия Товара и выставления счета путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

    3.3. Датой оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

    3.4. Стороны обязуются проводить сверки взаиморасчетов по настоящему договору не реже, чем один раз в три месяца.

    4.       ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ТОВАРА

    4.1. Поставщик обязуется передать Покупателю Товар в сроки, согласованные Сторонами в Спецификации.

    4.2. Погрузка, разгрузка и доставка Товара производится за счет Поставщика.

    4.3. Вместе с Товаром Поставщик обязан передать следующие документы, оформленные надлежащим образом:

    • счет-фактуру;
    • товарную накладную № ТОРГ-12;
    • документы, подтверждающие качество Товара (при необходимости). 

    5.       КАЧЕСТВО ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА

    5.1. Качество Товара гарантируется Поставщиком и должно соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ на данный вид Товара.

    5.2. При обнаружении Покупателем после передачи Товара скрытых существенных недостатков (дефектов), допущенных по вине изготовителя продукции или Поставщика, Стороны составляют Акт с перечнем обнаруженных недостатков и сроками их замены.

    Акт о недостатках подписывается надлежащим образом уполномоченными представителями Покупателя и Поставщика (а в случае не предоставления Поставщиком своего представителя для подписания Акта в течение одного рабочего дня Покупатель вправе подписать вышеуказанный Акт в одностороннем порядке). Товар с существенными недостатками, в т.ч.

    оплаченный на данный момент Покупателем, подлежит замене Поставщиком за свой счет в течение 7-и дней после подписания Акта о недостатках, либо по письменной просьбе Покупателя ему может быть отпущена иная продукция на сумму возвращенной продукции или его обязательства по оплате продукции могут быть уменьшены соразмерно стоимости возвращенной продукции.

    Покупатель имеет право заявить Поставщику об обнаружении скрытых существенных недостатков (дефектов) Товара в течение 15 (Пятнадцати) дней с момента его приемки.

    6.       ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

    6.1. Стороны несут ответственность в рамках настоящего договора в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации.

    6.2. В случае нарушения сроков поставки Товара на Поставщика налагается штраф в размере 0,1% от цены Товара за каждый день просрочки.

    6.3.    Оплата штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств по настоящему договору.

    6.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит на Покупателя с момента подписания Сторонами товарной накладной.

    6.5. В случае несоответствия Товара ГОСТам и другим обычно применяемым условиям Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты штрафа в размере 10% (десяти процентов) от стоимости Товара и возмещения причиненных убытков, а так же возврат выплаченных Покупателем денежных средств за данный Товар в течение 3-х банковских дней с момента направления претензии.

    6.6. В случае если Поставщик в нарушение обязанности, предусмотренной в п. 3.2., 4.3.

    настоящего договора, не выставил Покупателю в установленные сроки счета-фактуры на отгруженный Товар или полученные суммы предоплаты Покупатель вправе требовать от Поставщика возмещения возникших в связи с этим убытков в размере сумм НДС, которые Поставщик обязан был предъявить Покупателю в указанных счетах-фактурах.

    6.7. В случае отказа Покупателю налоговыми органами в вычете сумм НДС, предъявленных Поставщиком, по причине того, что счет-фактура оформлен Поставщиком с нарушением требований главы 21 ст.

    169 НК РФ, Покупатель вправе требовать от Поставщика возмещения возникших в связи с этим убытков.

    При этом возмещению подлежат указанные в настоящем пункте суммы НДС, а также начисленные налоговыми органами суммы пеней и штрафов, если их начисление обусловлено нарушением Поставщиком порядка составления счетов-фактур.

    6.8.  В обоснование требования возместить убытки, указанные в пункте 6.7. настоящего договора, Покупатель предоставляет Поставщику соответствующее решение инспекции по результатам камеральной или выездной проверки.

    6.9.  Проценты предусмотренные ст. 317.1 ГК РФ не начисляются Поставщиком и не оплачиваются Покупателем.

    7.       ФОРС-МАЖОР

    7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору в случае, если это неисполнение явилось следствием непреодолимой силы, возникшей в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить разумными мерами.

    7.2.  В случаях, когда указанные обстоятельства и их последствия продолжают действовать более одного месяца, Стороны вправе согласовать иные способы исполнения настоящего договора.

    8.       ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

    8.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются Сторонами путем переговоров.

    8.2. В случае невозможности урегулирования споров и разногласий путем переговоров Стороны обязуются разрешать их в Арбитражном суде по месту нахождения истца.

    9.       КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

    9.1. Стороны обязуются не разглашать друг о друге конфиденциальной информации, связанной с их хозяйственной деятельностью, а также не использовать во вред друг другу информацию, полученную в рамках выполнения настоящего договора.

    9.2.  Факт заключения и предмет настоящего договора не является конфиденциальной информацией и может использоваться Сторонами в рекламно-маркетинговых целях.

    10.    СРОК ДЕЙСТВИЯ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

    10.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до ***. Окончание срока действия договора не является основанием, прекращающим ответственность Сторон за его неисполнение.

    10.2. Договор считается пролонгированным на следующий календарный год в случае, если ни одна из Сторон не заявит о его расторжении за 30 (Тридцать) календарных дней до окончания его действия.

    10.3. Договор может быть расторгнут в любое время по соглашению Сторон, а также в одностороннем порядке по инициативе каждой из Сторон.

    10.4. В случае расторжения настоящего договора в одностороннем порядке Сторона, принявшая решение о его расторжении, обязана письменно уведомить об этом другую Сторону.

    Настоящий договор считается расторгнутым с даты вручения (получения) уведомления о его расторжении, которое может быть направлено другой Стороне посредством услуг почтовой связи или вручено лично под расписку ее уполномоченному представителю.

    11.    ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

    11.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, каждый их которых хранится у Сторон и имеет одинаковую юридическую силу.

    11.2.  Все приложения, дополнения и соглашения к настоящему договору являются неотъемлемой его частью и действительны при наличии подписей лиц, наделенных правом подписания данных документов, при наличии оттисков печатей Сторон.

    11.3.  Любое письмо, уведомление, заявка, претензия и прочая корреспонденция (далее – Уведомление) могут быть направлены как традиционным способом, так и с использованием сети Internet. В целях исполнения Договора Стороны будут использовать адреса электронной почты указанные в п.12.2.

     Договора. Сообщения, полученные и отправленные по адресам электронной почты принадлежащие Сторонам либо их представителям, Стороны считают отвечающими требованиям достоверности адресата (источника) в контексте п.2 ст.434 ГК РФ.

    Уведомление, переданное в соответствии с установленным выше порядком, считается надлежащим и имеет юридическую и доказательственную силу.

    Сторона, получившая электронное сообщение, исходящее от другой стороны по Договору, обязана в течение восьми рабочих часов подтвердить получение, направив передающей стороне, сообщение о его получении (принятии).

    12.    АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

    12.1. В случае изменения адреса или обслуживающего банка Сторона настоящего договора обязана в течение 5 (Пяти) рабочих дней уведомить об этом в письменном виде другую Сторону.

    12.2.  Реквизиты сторон

    Поставщик

    Наименование/ФИО

    Адрес местонахождения/регистрации

    Контактный номер телефона

    e-mail

    Банковские реквизиты

    ОГРН, ИНН, КПП

    Должность, ФИО, подпись

    Покупатель

    Наименование/ФИО

    Адрес местонахождения/регистрации

    Контактный номер телефона

    e-mail

    Банковские реквизиты

    ОГРН, ИНН, КПП

    Должность, ФИО, подпись

    Приложение №1

    к договору поставки №____________

    от «___» _________________ 20___ г.

    СПЕЦИФИКАЦИЯ

    от «___» ___________ 20__ г.

    п/п

    Наименование товара

    Ед. изм.

    Кол-во

    Цена,  руб.

    Всего,  руб.

    ИТОГО:

    1. Общая стоимость поставляемого Товара  составляет  _______,__ (_____________), в т.ч. НДС-18%.

    2. Срок доставки: ________________________ .

    3. Адрес доставки: ________________________ .

    4. Спецификация вступает в силу с момента ее подписания Сторонами и является неотъемлемой частью  Договора поставки №_______ от «__» ________ 20__ года.

    ПОСТАВЩИК:

    ______________________________________

    ____________________ / _______________/

    ПОКУПАТЕЛЬ:

    ______________________________________

    _____________________/________________/

    УТВЕРЖДАЕМ:

    ПОСТАВЩИК                                                                   

    _____________________ (_______________________)                                            

    м.п.

    ПОКУПАТЕЛЬ

    ________________________(___________________)

    м.п.                                                                                                             

    Приложение №2

    к договору поставки №____________

    от «__» _______ 20__ г.

    ПРАЙС-ЛИСТ

    № п/п

    Наименование товара

    Вес упаковки,

    кг

    Цена с НДС, руб.

    1.

    2.

    _____________________ (_______________________)                                            

    ________________________(___________________)

    Получить бесплатную консультацию юриста подготовившего документ можно по номеру: +79255467550

    Источник: https://mirals.ru/obrazets-dogovora-postavki

    Все легально
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: